КейсыС физическими лицамиЗащита прав потребителей

Взыскание неустойки за нарушение срока работ по договору подряда (ремонту) квартиры

Категория услуг:

Защита прав потребителей

Результат:

Взыскано 1 162 000 ₽

Суд первой инстанции:

Лефортовский районный суд г. Москвы

Гражданское дело №:

2-4859/2021

Истец:

Физическое лицо

Ответчик:

ООО "ОТДЛ"

Процессуальное положение:

представитель Истца

Стоимость услуг:

65 000 ₽

Срок рассмотрения:

3 месяца

Решение по делу:

взыскано 1 162 000 ₽

Реализовали проект по компенсации неустойки за несоблюдение сроков ремонта квартиры подрядчиком, которые он допустил в процессе исполнения договора, судебного штрафа и компенсацию морального вреда.

Между нашим доверителем и ООО «ОТДЛ» был заключен договор на выполнение отделочных работ, предполагающий ремонт квартиры в новостройке. Свои обязательства заказчик выполнил в полном объеме, однако, подрядчик существенно нарушил сроки производства работ.

Этот срок составлял более 7 месяцев с даты, когда работы должны были быть закончены по договору в полном объеме. В этой ситуации наш доверитель стал «заложником» ситуации, когда требовать возврата всех уплаченных денежных средств за невыполненную работу не имело логического смысла.

Мы предложили идти по пути истребования неустойки, что удовлетворяло нашего доверителя, но не ООО «ОТДЛ», которое в рамках претензионной работы в полном объеме отказались выплачивать компенсацию.

В этой связи мы инициировали судебное производство, реализация которого была поручена нашим юристам, в ходе которого ООО «ОТДЛ» не представило каких-либо доказательств, опровергающих наши доводы, расчеты и позицию в целом.

По результатам рассмотрения гражданского дела, исковые требования нашего доверителя были удовлетворены, но с кратным увеличением взысканной суммы неустойки, несмотря на объективную возможность прийти к мировому соглашению.

Задача

Реализовать проект без участия доверителя при рассмотрении дела по существу, с наименьшими финансовыми и временными потерями.

Расходы

оформление доверенности;
юридические услуги.

Что требовали

признание условий договора недействительным (п. 16 Закона РФ «ЗПП»);
компенсацию неустойки за нарушение сроков выполнения ремонта (ст. 31 Закона РФ «ЗПП»);
компенсация причиненного морального вреда (ст. 15 Закона РФ «ЗПП»);
взыскание штрафа в пользу потребителя (ст. 13 Закона РФ «О защите прав потребителей»);
возмещение понесенных расходов на оказание юридических услуг (ст. 98 ГПК РФ).

Что сделали

изучили материалы дела;
провели претензионную работу;
реализовали судебную защиту;
исполнили судебное решение.

Решение Лефортовского районного суда г. Москвы

Исковые требования были удовлетворены.

Что получили

признали условие договора недействительным, с Ответчика в пользу Истца взыскали неустойку за нарушение сроков отделочных работ, моральный вред, потребительский штраф и юридические расходы, а всего 1 162 000 рублей.

Ознакомиться с решением суда

Что применяли

договор на выполнение отделочных работ;
ст.ст. 309, 310, 708, 720 ГК РФ;
ст.ст. 13, 15, 28 Закона РФ «ЗПП»;
ПП ВС РФ от 28.06.2012 года № 17;
ПП ВС РФ от 24.03.2016 года № 7;
иное, исходя из обстоятельств дела.

Основания и предмет иска по данному гражданскому делу были определены после детального ознакомления с материалами дела. Избранная правовая позиция не может быть целиком и полностью использована по аналогии и схожести, что чревато неправильным выбором способа защиты нарушенного права и отказом (частичным / полным) в удовлетворении требований.

В случае необходимости разрешения спора, оценки перспектив судебного производства и стоимости услуг, можно обращайтесь по телефону +7 (495) 741-84-78, e-mail: info@nobele.ru, официальным чатам telegram и whatsapp или форме обратной связи.