КейсыС физическими лицамиЗащита прав потребителей

Взыскание неустойки за нарушение сроков ремонта

Категория спора:

Защита прав потребителей

Результат:

Взыскано 373 000 ₽

Суд первой инстанции:

Перовский районный суд г. Москвы

Гражданское дело №:

02-6653/2017

Истец:

Физическое лицо

Ответчик:

ООО «Фабрика Ремонтов»

Процессуальное положение:

представитель Истца

Стоимость услуг:

65 000 ₽

Срок рассмотрения:

4 месяца

Решение по делу:

взыскано 373 000 ₽

Сроки – одно из существенных условий договора подряда, нарушение которого, в соответствии с законодательством о защите прав потребителей, влечет финансовую ответственность в виде неустоек, штрафов и пеней. Защищать свое нарушенное право необходимо, но с привлечением опытных специалистов в области права, для избежания экономии временных ресурсов.

ООО «Фабрика Ремонтов» реализовало ремонт в квартире по договору подряда, но с существенным отступлением от сроков выполнения работ, при этом, компенсировать неустойку, предусмотренную действующим законодательством, отказалось.

Несоблюдение сроков ремонта затянулось более чем на 6 месяцев по причинам, не связанным с договором подряда или с личностью заказчика, работы были просто приостановлены, что не соответствовало обычаям делового оборота.

Ведение проекта было поручено доверителем нашей команде юристов, как обладающей практическими знаниями при реализации такого рода проектов, в целях снижения рисков правового характера и экономии временных ресурсов.

Какой-либо реакции на направленную в адрес подрядчика претензию не последовало, несмотря на наличие оснований для урегулирования спора в досудебном порядке, что явилось основанием обращения в суд с соответствующими требованиями.

В ходе рассмотрения дела по существу каких-либо убедительных доводов ООО «Фабрика Ремонтов» не принесло, поскольку уклонилось от участия, в связи с чем, суд удовлетворил требования нашего доверителя.

Задача

Реализовать проект без участия доверителя при рассмотрении дела по существу, с наименьшими финансовыми и временными потерями.

Расходы

оформление доверенности;
юридические услуги.

Что требовали

возмещения неустойки за нарушение сроков выполнения ремонта (ст. 28 Закона РФ «О защите прав потребителей»).
взыскания 50 % штрафа на основании абз. 6 ст. 13 Закона РФ «О защите прав потребителей»;
компенсации причиненного морального вреда (ст. 15 Закона РФ «О защите прав потребителей»).

Что сделали

рассмотрели проект и его цели;
изучили материалы дела;
определили перспективы проекта;
реализовали судебную защиту;
получили решение суда.

Решение Перовского районного суда г. Москвы

Исковые требования были удовлетворены.

Что получили

с Ответчика в пользу Истца взыскали неустойку за нарушение сроков выполнения ремонта, потребительский штраф, моральный вред, а всего 373 000 рублей.

Ознакомиться с решением суда

Что применяли

договор подряда;
ст.ст. 307, 309, 310, 314 ГК РФ;
ст. 13, 15, 28 Закона РФ «ЗПП»;
п. 46 ПП ВС РФ № 17 от 28.06.2012 года;
иное, исходя из обстоятельств дела.

Основания и предмет иска по данному гражданскому делу были определены после детального ознакомления с материалами дела. Избранная правовая позиция не может быть целиком и полностью использована по аналогии и схожести, что чревато неправильным выбором способа защиты нарушенного права и отказом (частичным / полным) в удовлетворении требований.

В случае необходимости разрешения спора, оценки перспектив судебного производства и стоимости услуг, можно обращайтесь по телефону +7 (495) 741-84-78, e-mail: info@nobele.ru, официальным чатам telegram и whatsapp или форме обратной связи.