КейсыС физическими лицамиЗащита прав потребителей

Расторжение договора подряда с физическим лицом по ремонту и взыскали аванс, неустойки и пени

Категория услуг:

Защита прав потребителей

Результат:

Взыскано: 250 000 ₽

Суд первой инстанции:

Симоновскимй районный суд г. Москвы

Гражданское дело №:

2-10105/2024

Истец:

Физическое лицо

Ответчик:

Физическое лицо

Процессуальное положение:

представитель Истца

Стоимость услуг:

70 000 ₽

Срок рассмотрения:

2 месяца

Решение по делу:

взыскано 250 000 ₽

Наши юристы успешно взыскали с подрядчика физического лица – денежные средства за невыполненные работы по договору подряда о ремонте квартиры, а также неустойку, проценты за пользование чужими денежными средствами и компенсацию морального вреда.

Между нашим доверителем и подрядчиком – физическим лицом был заключён договор подряда на выполнение ремонтных работ в квартире г. Москвы. По условиям договора срок выполнения работ составил 2 недели, стоимость которых составила – 290 346 рублей.

В соответствии с условиями достигнутого соглашения, наш доверитель уплатил в адрес подрядчика аванс в размере 239 146 рубль, однако им были выполнены лишь демонтажные работы на сумму около 20 000 рублей.

В остальном, подрядчик прекратил дальнейшее исполнение обязательств по договору, не устранив выявленные недостатки и не подписав акт выполненных работ, устранился от диалога и возврата неисполненного.

Поскольку направленное требование о возврате разницы между ценой договора и фактически выполненными работами по договору было оставлено без удовлетворения, мы обратились в суд общей юрисдикции для взыскания долга.

В ходе судебного разбирательства ответчик не явился на заседание суда, не представил доказательств выполнения работ в полном объеме и не опроверг наши доводы. Суд полностью принял нашу правовую позицию и удовлетворил исковые требования.

Задача

Реализовать проект без участия доверителя при рассмотрении дела по существу, с наименьшими финансовыми и временными потерями.

Расходы

оформление доверенности;
юридические услуги.

Что требовали

расторгнуть договор подряда (ст.ст. 715, 717 ГК РФ);
взыскать уплаченный аванс за невыполненные работы по договору подряда (ст.ст. 309, 31ГК РФ);
взыскать неустойку за нарушение сроков выполнения работ (ст. 28 ЗПП);
возместить проценты за пользование чужими денежными средствами (ст. 395 ГК РФ);
взыскать компенсацию морального вреда (ст. 15 ЗПП);
возместить проценты за пользование чужими денежными средствами на будущий срок (ст. 395 ГК РФ);
взыскать судебных расходов (ст. 103 ГПК РФ).

Что сделали

проанализировали договор, переписку и фактическое состояние работ;
подготовили исковое заявление и другие процессуальные документы;
представили интересы доверителя в суде первой инстанции;
получили решение суда и исполнительный лист.

Решение Симоновского районного суда г. Москвы

Исковые требования были удовлетворены.

Что получили

Расторгли договор подряда, взыскали с Ответчика в пользу Истца предоплату (аванс) по договору подряда о выполнении ремонтных работ, неустойку за нарушение сроков выполнения работ, проценты за пользование чужими денежными средствами, в том числе, на будущий срок, компенсацию морального вреда, судебные издержки, а всего 250 000 рублей.

Ознакомиться с решением суда

Что применяли

договор подряда и приложения;
ст.ст. 309, 310, 421, 702, 715, 450, 395 ГК РФ;
ст.ст. 28; 29, 31 Закона РФ «О защите прав потребителей»;
ПП ВС РФ № 7 от 24.03.2016 года;
ПП ВС РФ № 17 от 28.06.2012 года;
иное, исходя из обстоятельств дела.

Основания и предмет иска по данному гражданскому делу были определены после детального ознакомления с материалами дела. Избранная правовая позиция не может быть целиком и полностью использована по аналогии и схожести, что чревато неправильным выбором способа защиты нарушенного права и отказом (частичным / полным) в удовлетворении требований.

В случае необходимости разрешения спора, оценки перспектив судебного производства и стоимости услуг, можно обращайтесь по телефону +7 (495) 741-84-78, e-mail: info@nobele.ru, официальным чатам telegram и whatsapp или форме обратной связи.